+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на изготовления изделия из камня зхаказчика

Договор на изготовления изделия из камня зхаказчика

Корректировка условий Договора после его подписания не допускается. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Инфо Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня ристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Это бесплатно и займет не более пяти минут. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Договор на поставку природного камня образец

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление. Такая форма гражданско-правовых отношений получила законодательный статус, который регулируется гл. В данной статье предлагается рассмотреть порядок оформления такого договора, и какие особенности нужно учитывать при его оформлении. Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату.

Предметом такого договора является заказ. Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя — в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица. При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами.

В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком. Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик. Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета.

В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам. Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге. Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки.

Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами п. В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ.

При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус. В нем прописываются все права участников сделки заказчика и исполнителя и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Немаловажным моментом при заключении договора на изготовление является отображение срока его действия. Ведь правовые взаимоотношения между участниками сделки могут быть действительными только в период действия соглашения. После завершения времени действия договора, стороны освобождаются от претензий друг к другу.

Наличие договора на изготовление обеспечивает защиту интересов, как Заказчика, так и Исполнителя, при неблагоприятном стечении обстоятельств. Заказывая тот или иной предмет, обеим сторонам нужно внимательно заполнить все разделы такого договора, чтобы быть уверенным:. Благодаря правильно оформленному договору, обе стороны останутся довольными, без неоправданной потери времени и без нервных потрясений. Заполняя договор на изготовление, надо всегда учитывать специфику заказа.

Не исключено, что в некоторых вариантах может понадобиться не только доставка, но и монтаж предмета. И это требуется отобразить в соответствующем разделе. Обычно, установку заказа осуществляет исполнитель, так как, для этого нужны инструменты и материалы, которых у Заказчика нет. При передаче изготовленного заказа нужно оформить приемосдаточный акт, где отображаются сроки и место передачи. В данном документе отображаются недостатки, если они обнаружены. В договоре, желательно, также оговаривать гарантийный срок пользования заказом.

При составлении договора, за основу можно взять бланк, который можно скачать ниже или предложенный пример договора. Заполнить договор можно вручную или набрать на компьютере с последующей распечаткой на принтере. Распечатанный документ является предпочтительней.

Затем нужно будет оговорить об ответственности сторон за неисполнение условий договора. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Далее можно будет заполнить раздел, отображающий прочие условия договора, не вошедшие в перечисленные разделы документа. Завершение заполнения договора на изготовление осуществляется отображением юридических адресов и реквизитов участников, подписывающих заполненный документ.

Надо отметить, что наиболее часто, при заключении договоров на изготовление, встречаются нарушения сроков изготовления заказа. Исполнитель освобождается от ответственности за пропущенные сроки изготовления заказа, если это стало из-за непреодолимой силы или если это осуществлено по вине Заказчика. При заключении договора на изготовление, важное значением имеет цена исполнения заказа. Перед заполнением документа стороны должны договориться о стоимости заказа, условиях выплаты.

Также нужно будет оговорить о форме ответственности за неисполнения условий соглашения и как это будет влиять на цену договора. При назначении цены договора надо иметь ввиду, что отмеченная сумма относится к доходу исполнителя и должна облагаться налогом в соответствии с законодательством РФ. Задать вопрос. Договор аренды Договор купли-продажи Другое. Договор на изготовление — Образец, бланк года. Файлы для скачивания : Бланк , doc Образец , doc. Расскажите о ней своим друзьям! Уведомление о.

Inline Feedbacks. Договор оказания бухгалтерских услуг — Образец, бланк года. Договор перевозки груза — Образец, бланк года. Договор закупки — Образец, бланк года. Договор на оказание транспортных услуг — Образец, бланк года. Договор о целевом обучении — Образец, бланк года. Договор возмездного оказания услуг — Образец, бланк года.

Договор на изготовление столешницы из искусственного камня

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда. Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения. Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб.

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Осуществляем монтаж в Москве и других регионах России. Изделия из искусственного акрилового камня получили свое распространение недавно но сразу получил популярность и любовь в оформлении кужни, моек, ванных комнат, подоконников, и т. Устойчивый к действию жидкости и перепаду температур материал, полимерный камень позволяет создать интерьер вашей мечты, практичный для ежедневного использования.

Существуют различные технологии, позволяющие создавать искусственный камень. Например, распространённым стал вариант с использованием синтетической каменной продукции, на основе следующих компонентов:.

Можно выделить, таким образом, три вида искусственного камня. Главное различие — способ производства вместе со сферой применения. Для производства декоративного искусственного камня сейчас применяют большое количество доступных материалов:.

Благодаря подобным добавкам получается максимальное сходство с природным аналогом. Фибровое армирование используется для значительного улучшения исходных характеристик. Такое название получила разновидность специальной добавки, которая сама по себе может иметь стеклянную основу или стекловолокна, синтетические волокна в составе. Пластиковые или полиуретановые формы как раз позволяют добиться соответствующего результата при производстве искусственного камня.

Смола и наполнитель перемешиваются друг с другом. Во время данной процедуры используют специальный вакуумный миксер. Затем смесь заливается в формы. Когда она высохнет полностью, всё можно будет легко вынуть. Размеры и рисунки у форм могут быть совершенно разными, благодаря чему и сами изделия в готовом виде получаются разнообразными по внешнему виду.

Создаются дополнительные визуальные эффекты, всегда привлекающие покупателей и гостей. У производителей практически нет ограничений, они могут реализовывать любые дизайнерские задумки. Что способствует получению дополнительной прибыли. В том числе, среди тех, кто создаёт индивидуальные заказы со своими пожеланиями. На заказ нами изготавливаются изделия из бесшовных материалов таких производителей, как Staron, Hi-Macs, Tristone, Corian, Montelli, Grandex, Hanex, Bienstone и из кварцевого агломерата марки Samsung Radianz.

У нас можно заказать производство:. Кроме того, мы отделываем стены искусственным камнем. При желании разработаем и выполним заказ по индивидуальному дизайн-проекту. Для наших мастеров изготовление различных изделий — это искусство, и чем сложнее заказ, тем интереснее. Благодаря пластичности используемого материала можно добиться нестандартных конфигураций, причудливых изгибов, отсутствия углов. Примером этого могут служить кухонные острова, форма которых напоминает подкову.

В каталоге представлены работы наших мастеров. Бесплатный расчет стоимости можно произвести на сайте. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.

Если таковое требуется. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ услуг удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ услуг.

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ услуг и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ услуг. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность штраф, пеня, неустойка.

При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Столешница из искусственного акрилового камня — составной элемент современного кухонного помещения. Особое внимание в оборудовании кухонного помещения следует уделять размещению и виду столешницы. Рабочая поверхность этого изделия не только должна иметь презентабельный внешний вид, но и отвечать санитарно-гигиеническим нормам, быть высокопрочной и надежной. Столешница из акрилового камня на заказ, прекрасно впишутся в интерьер любой кухни, при этом стоимость подобных элементов мебельного гарнитура будет доступной и отвечать качеству продукции.

Искусственный акриловый камень, по сравнению с натуральными аналогами, имеет ряд неоспоримых достоинств:. Благодаря этому столешницы, сделанные из такого материала, становятся устойчивыми к проникновению грязи и влаги. В составе акрилового камня преобладают два элемента — минеральная составляющая и связующие смолянистые вещества.

По соотношению этих элементов в камне различают два вида: агломерат кварцит , акриловый искусственный камень. Агломерат кварцит представлен тремя основными элементами:.

Такие столешницы обладают массой достоинств, основные из которых связаны с устойчивостью к действию повышенных температур и повышенной прочностью. Стоимость подобных изделий достаточно высока, в связи с чем достойной альтернативой служит акриловый искусственный камень, который используют для производства кухонных столешниц.

В составе акрилового искусственного камня преобладает акриловая смола. Кроме того, в состав камня входят минеральные наполнители и пигментирующие вещества. Эти царапины с легкостью ликвидируются наждачной бумагой.

Существует огромное число столешниц всевозможных форм и размеров, поэтому вы подберете столешницу под интерьер любой кухни. По продолжительности эксплуатации столешницы из искусственного камня превосходят изделия, сделанные из других материалов. При этом при повреждении столешницу из такого камня можно отремонтировать достаточно просто. Выберите понравившуюся форму профиля кромки столешницы, подоконника или ступени из представленных на этой странице.

Ваш персональный менеджер произведет предварительный расчет изделия и при необходимости сделает корректировку. Если вы испытываете трудности самостоятельного определения размеров, то можете воспользоваться услугами нашего замерщика. Но предварительный расчет может отличаться от цены расчета после получения чертежей. Для этого Заказчик вызывает мастера, который осуществляет все замеры, при необходимости снимает шаблоны, и составляет чертежи проекта при заказе не менее руб.

Шаг 2. Заключение договора с описанием прав и обязанностей сторон на основании КП, определение сроков изготовления, доставки, установки если есть необходимость. Сроки работ зависят от сложности проекта, наличия материалов на складе, загруженности производственного цеха, сезонности. При изготовлении различных предметов интерьера мы используем искусственный камень Granicoat — имитацию природного гранита.

Так как речь идет о работе с натуральным камнем, существую технические особенности по порезке, обработке, дополнительных услугах по армированию или полировке деталей с учетом выбранного камня.

Каждый элемент изделия подлежит анализу нашими специалистами. После чего клиент информируется о всех необходимых работах, которые нужны будут для того чтобы изготовить проект. Обучение проводится по всем стадиям производственного процесса. При обучении допускается фото и видеосъемка. Кроме кухонных столешниц наша компания занимается изготовлением интегрированных встроенных в столешницу изысканных моек из камня без каких-либо швов и стыков в цвет столешницы.

Изготовление стеновых панелей, каменных подоконников, эксклюзивных столов, стоек для бара, ресепшн, столешницы в ванную, в магазины, кафе, ресторан, офис, любое общественное помещение, и конечно в квартиру или частный дом. Приглашаем к сотрудничеству новые мебельные компании, мебельные салоны, дизайнеров, любых заинтересованных лиц на выгодных и удобных для Вас условиях. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 3. Определяем ответственного специалиста, с которым будут согласовываться детали в рабочем порядке.

Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя. Печь для искусственного камня — незаменимый станок, без которого невозможно осуществление дизайнерских гнутых изделий, а так же моек и раковин.

Вакуумный пресс — работает в паре с печью для искусственного камня, создавая сложные гнутые конструкции. Выбор материала для изготовления изделия из искусственного камня — далеко не последний этап. Эталонным качеством считается Corian от DuPont. Мы не делаем стандартных мемориальных изделий, каждая наша работа уникальна, поскольку является результатом взаимодействия с заказчиком, результатом внимательного изучения его предпочтений и пожеланий. Мемориальные памятники, созданные нашей компанией, установлены в Запорожье, Киеве, Броварах, Коломыи, Василькове, Старобельске, Хмельницке, и во многих других городах.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

Одними из самых надежных и практичных являются мойки из искусственного камня Corian, Tristone, Staron, Hanex, Akrillika. Столешницы Красота интерьера кухни, бара или любого другого помещения сильно зависит от используемой мебели. В первую очередь необходимо определиться с видом и местом памятника при встрече с исполнителем. Клиент приносит на запланированную встречу свои эскизы, фотографии и рисунки, рассказывает о желаемых идеях исполнения и элементах.

Следует помнить, что перенос элементов декора и изображений на памятник производится вручную, а значит, обладает собственной уникальностью. Отдельные виды деятельности, в том числе производство и ремонт ювелирных изделий, лицензируются государством. Всего лицензированию подлежит 11 видов деятельности, связанных с обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. Лицензии получаются не в инспекциях пробирного надзора, а в административных органах, которые указаны в соответствующем положении о лицензировании.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика. Выставку техники, оборудования и технологий, применяемых в строительстве. Для запуска полноценного производства потребуется: Производственная линия обойдется в тысяч рублей, еще около 50 тысяч придется потратить на дополнительное оборудование, лопаты, столы, тачки и емкости.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Как изготавливается и устанавливается двойной памятник на могилу и какой материал лучше всего будет смотреться смотрите здесь. О нанесении гравировки в виде цветов на гранитные памятники читайте тут. Изменение каких-либо характеристик товара возможно лишь по согласованию сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору. При возникновении споров стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров между сторонами в добровольном порядке стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Обращаем Ваше внимание, что офис и лаборатория компании Систром будут закрыты в праздничный день Такой вариант подойдет Вам в случае, если Вы хотите персонализированное украшение или создать подходящее изделие к уже у Вас имеющемуся. При нарушении сроков поставки по п. Уплата пеней не освобождает Поставщика и Покупателя от обязательств по настоящему договору. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

Камень песчаник на поддонах. Камень песчаник обе стороны идеально ровные, цвет камня желто-коричневый. У вас должна быть уверенность, что ювелирная мастерская работает законно и расположилась основательно и надолго. Взаимодействие происходит с менеджером проекта, который ведет с вашего первого обращения, до сдачи проекта. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Иногда и образец договора на установку памятника разыскивают в Интернете. Изготовление памятника — задача, которая под силу только специалисту по работе с камнем и другими материалами, требуют профессиональных навыков и сноровки. С мастером, обладающим этими умениями, заключается соглашение о проведении соответствующих работ. Производство построено на принципах индивидуального подхода к созданию неповторимого уникального изделия. Такая политика фирмы позволяет постоянно радовать своих клиентов инновационными идеями, а так же уникальными продуктами.

Для производства бетонной мебели на рынке сегодня есть только одно предложение — серый бетон с грубой поверхностью и толщиной в раз больше а значит во столько же раз тяжелее. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса. Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре. Изделия из кварцевого камня не содержат токсичных и аллергенных веществ, характеризуются антибактериальными свойствами. Облагораживание могилы и установка ритуального памятника — способ выразить своё уважение к усопшему. Ведь место захоронения является его последним приютом на земле. Как подойти к вопросу выбора и установки памятника правильно?

Как не стать жертвой недобросовестных представителей ритуальных услуг? Gralit — композитный материал премиум класса. Это литьевой искусственный камень гранит на основе полиэфирных смол. Обдумайте тщательно, где сделать заказ.

Любая ювелирная мастерская расположенная на рынке, в маленьком магазинчике или торговом комплексе, — это риск не обнаружить исполнителя в случае возникновения претензий через какое-то время.

Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.

В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ услуг удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ услуг.

Ваш e-mail не будет опубликован. Выбирается цвет и материал памятника, фотография, продумывается расположение эпитафии и графических элементов. Все пожелания клиента позже вписываются договор подряда изготовление памятника происходит строго в соответствии требований заказчика. Зарисовки и эскизы сохраняются в техническое задание на проект памятника. Наша компания Стайл Стоун более 5 лет работает в таком направлении, как производство изделий из искусственного камня столешницы, подоконники, мойки и многое другое.

Все наши клиенты остаются довольными после приобретения нашей продукции и рекомендуют нас. Случается, что образец договора на изготовление памятника сразу предлагается мастером заказчику для подписания. Если так получилось, что представленный текст договора по каким-либо причинам не устраивает, то всегда можно обратиться к мастеру и предложить ему другой вариант.

С какой целью звонят на работу мфц. Год гасился от армии. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно.

При замере изделия после Дата Договора будет присвоена следующим днем! Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную работу: 1. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж.

Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность штраф, пеня, неустойка. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.

При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Мы можем объединять информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной нами от Вас вне рамок сайта или от сторонних лиц для более эффективной работы нашего сайта, услуг или наших предложений.

Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию. Мы оставляем за собой право выбора способа и метода проверки предоставленной Вами информации. Проверка производится в рамках действующего законодательства той страны, в пределах которой Вы воспользовались нашими услугами. Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными способами, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

На сегодняшний день кварцевый агломерат является самым оптимальным выбором для изготовления столешницы для кухни. Важно Принимать результат выполненной работы в течение 3 Трёх рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием. Подрядчик обязуется: 3. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.

Внимание Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки если, по мнению Подрядчика, это необходимо сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ услуг и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ услуг.

Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. Исполнитель обязуется: 4. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется.

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия.

О кварце Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение. Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 пяти процентов цены работы. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору п. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ. Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении часов. Форма договора на изделия из искусственного камня Для этого вы должны иметь определенный опыт в изготовлении столешниц из искусственного камня, дерева, ДСП или другого выбранного материала.

Внимание Оборудовать мастерскую можно и в гараже. Из инструментария обязательно придется обзавестись лобзиком, торцевой или дисковой пилой, шлифовальной машинкой, клеевым пистолетом и фрезой. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Особые условия. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. При изготовлении различных предметов интерьера мы используем искусственный камень Granicoat — имитацию природного гранита.

Такой камень обладает высокими эксплуатационными характеристиками и в то же время оптимальной стоимостью, что. Мы не продаём готовые столешницы из искусственного камня.

Все изделия делаем только под заказ на собственном производстве — каждый раз по индивидуальным размерам и параметрам. Долго ждать не придётся: столешница любой сложности будет установлена у вас дома уже через неделю с момента замера. Работаем только с листовым акриловым камнем известных, проверенных временем и спросом марок: Corian, Staron, Hi-Macs, Hanex, Tristone, Grandex.

Цветопередача обычного монитора не позволяет передать все богатство оттенков искусственного, поэтому для демонстрации образцов дизайнер-замерщик бесплатно выезжает к вам и показывает образцы камней.

Вы можете не только своими глазами увидеть оттенки и игру света в, но и попробовать на ощупь, ведь столешница — это поверхность, к которой должно быть приятно прикасаться каждый день. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.

Такие изменения вступают в силу по истечении 1 Одного дня с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. Камень находит применение на кухне, в прихожей, в гостиной, в ванной и других комнатах. На кухне изделие из это обычно столешница, как в самом кухонном гарнитуре, так и столешница для обеденного стола или фартук из декоративного камня на кухне.

Если в прихожей коттеджа или частного дома есть лестница на другой этаж, то изготавливают ступени из камня, балясины и другие составляющие лестницы. Gralit — композитный материал премиум класса. Это литьевой искусственный камень гранит на основе полиэфирных смол. Изначально Gralit находится в жидком виде. Из него льется изделие необходимой формы и размеров. При производстве готового изделия нет отходов -обрезков, как у листового. Мы производим столешницы, крышки столов, барные стойки, подоконники.

Все поверхности монолитные, не пустотелые, без подложек из ДСП или других материалов, структура Gralit однородна на всю глубину. Если Вы проводите много времени на кухне, то наверняка замечали, как недолговечны кухонные столешницы.

От эксплуатации они трескаются, вздуваются, теряют внешний вид. Но у Вас есть возможность избежать подобных неприятностей, если Вы установите столешницу из акрилового искусственного или кварцевого агломерата от компании МИК-НН.

Большинство мебельных компаний, занимающихся производством корпусной мебели не имеют собственного производства по изготовлению столешниц из камня. Поставщик обязуется поставить покупателю полуфабрикаты из натурального камня по предварительной заявке Покупателя в указанные сроки, а Покупатель обязуется принимать указанный товар и своевременно производить оплату на условиях настоящего договора.

Объём количество и сроки поставки 2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря года. Поставка товара осуществляется отдельными партиями согласно предварительных заявок Покупателя.

Порядок поставки Изделий. Заявки на поставку продукции принимаются за 30 дней. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём его отгрузки Покупателю в течение 10 дней с момента предоплаты. Качество и комплектность.

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартных норм и правил. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика является Сертификат и накладная с подписью Покупателя. Стоимость и условия оплаты. Окончательный расчёт производится в течении 5 пяти банковских дней с момента получения и приемки товара по товарной накладной. Порядок разрешения споров. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по согласованию сторон в Третейский суд. Адреса и банковские реквизиты сторон. Акт о недостаче товаров должен быть подписан представителем Покупателя и представителем перевозчика.

Документально обоснованная претензия по количеству должна быть предъявлена Покупателем не позднее 3 календарных дней с даты приемки товара от перевозчика. Сертификат качества предоставляется Покупателю по его заявке. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Договор на камень и изготовление изделий

Осуществляем монтаж в Москве и других регионах России. Изделия из искусственного акрилового камня получили свое распространение недавно но сразу получил популярность и любовь в оформлении кужни, моек, ванных комнат, подоконников, и т. Устойчивый к действию жидкости и перепаду температур материал, полимерный камень позволяет создать интерьер вашей мечты, практичный для ежедневного использования. Существуют различные технологии, позволяющие создавать искусственный камень.

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.

Договор на изготовление – Образец, бланк 2020 года

Выберите понравившуюся форму профиля кромки столешницы, подоконника или ступени из представленных на этой странице. Ваш персональный менеджер произведет предварительный расчет изделия и при необходимости сделает корректировку. Если вы испытываете трудности самостоятельного определения размеров, то можете воспользоваться услугами нашего замерщика. Но предварительный расчет может отличаться от цены расчета после получения чертежей.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Одними из самых надежных и практичных являются мойки из искусственного камня Corian, Tristone, Staron, Hanex, Akrillika. Столешницы Красота интерьера кухни, бара или любого другого помещения сильно зависит от используемой мебели. В первую очередь необходимо определиться с видом и местом памятника при встрече с исполнителем.

Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.  Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня. Договор поставки офисной мебели г. Предмет договора 1. Срок и время доставки согласовываются Покупателем и Продавцом, но не менее, чем за одни сутки до доставки.

Бесплатная юридическая помощь

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

При замере изделия после Дата Договора будет присвоена следующим днем! Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную работу: 1. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. orbonvi

    20 ндс считали?

  2. Агап

    То есть для Германии украинец будет нести больший интерес чем , для самой Украины :)

  3. Ванда

    Скоро заретушировано будет вообще все кругом с этими цензурами. Скоро будет сложно понять что ты смотришь, фильм о войне или порнуху.

  4. razzposfai77

    Спасибо Тарас. Очень полезная информация.